范文小一网整理延期开庭申请书，旨在帮助更多人解决教学困扰，文章仅供参考，具体需要活学活用才是真正的有所帮助，下面随小编一起来看下相关文章延期开庭申请书吧。

开庭延期申请书

沭阳县人民法院：

贵院受理的方金华诉我公司电信服务合同纠纷一案，现我公司需要调取大量证据材料，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的'若干规定》的相关规定，特申请延期开庭，举证期间为1个月。

特此申请。

申请人：

日期：

申请人：河南某某有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区某某号。

法定代表人：张某某，总经理。

请求事项

关于郑州高新技术产业开发区人民法院(20__)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。

事实与理由

被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则20__年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。

申请人：河南某某有限公司

__年__月__日

申请人：___，男，汉族，__岁，电话：____。

申请请求：请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。

事实和理由：

申请人与河南___有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于20__年_月_日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼，不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第132条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。

申请人：__

20__年__月__日

沭阳县人民法院：

贵院受理的方金华诉我公司电信服务合同纠纷一案，因本案涉及我公司的商业秘密，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条的相关规定，特申请贵院延期审理。

特此申请。

申请人：

日期：

广州市__区人民法院：

贵院(__)穗越法民一初字第___号开庭传票我司已收悉，因我司委托代理人___律师事务所___律师于__年_月_日在深圳市___区___法庭同样有庭要开，并且___法庭的传票签发在先。加之，开庭地点在深圳与广州两地，无法保证参加开庭的时间。特此申请，请求贵院理解与支持，准许延期开庭!

申请人(盖章)：

日期：

__监督管理局：

本人(单位)__，性别：女，年龄30岁，所属的康乐药店，在20__年10月11日被单位所属永平县食品药品监督管理局检查发现本药店无《医疗器械经营企业许可证》。本人(单位)对贵局作出的行政处罚决定书所认定的违法事实和给予的.行政处罚无异议，并愿意缴纳罚款，但是本人家庭情况特殊，家有老母亲病重住院，以及2岁多的小孩，丈夫身体也患有肾结石，暂时无力缴纳罚款。恳请延期缴纳罚款。

申请人：__

日期：20__年11月26日

__科工信局：

我单位申请的年产15万台汽车多层塑料油箱技改项目，于__年8月开始施工，计划竣工时间为__年10月。以下原因导致项目无法按计划验收：

(1)项目预算和设备市场价格差距较大。项目投资预算是1260万元，而实际进口的设备价值超过20__万元，预算的差距致使公司在资金筹集上无法按计划完成;

(2)技术原因。项目改造的重点是从德国进口中空吹塑成型机，在国内对口的技术人员比较匮乏，产品试生产过程中出现过多次较严重的设备故障，因此给公司带来了重大的经济损失。

由于以上原因我单位提出项目验收延期申请，延长申请至__年10月竣工，望给予批准。

__有限公司

二○__年_月一日

年假延期申请单

本人，因春节，故在此申请跨年度安排本人的年休假，以便能在春节期间享有更多的假期，请酌情批准。

BecauseIwillgobacktothehometownduringCNYholiday,Ineedmoretime.IhavetodelaymyannualleavetoChineseNewYear.Pleaseconsiderandapprove.

以下为本人201x年度年假的延休计划：

Thebelowismyleave-takingplan.

申请人Applicant:

日期Date:

安监局：

贵局于201*年*月*日发出的安监管罚字第*号行政处罚决定书，我公司现目前确实无力按照行政处罚决定期限缴纳罚款。主要原因是：云南金鼎锌业公司自201*年底至今对我公司未进行结算和结账。我公司欠劳务队工资近百万元，现以到处借款维持生产生活，由于以上多种原因特向贵局领导申请延期缴纳行政处罚款，我公司并保证在201*年底交清处罚款项。

此致

申请单位：

201*年*月*日

尊敬的领导：

因本人生育后，目前无人帮助照顾孩子，特向领导申请办理延长假手续，特此申请，望领导审批。

特此

敬礼！

申请人：

×年××月××日

我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间，但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成无法施工，而根据我司的总体施工进度计划，如存在的问题能全部解决，我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下：

1、按合同要求，20xx年6月1日为开工时间，由于建设单位未能及时完善报建相关手续，我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场，故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。

2、因施工期间正是汛期，台风及雨水天气较多，导致围堤上无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，同时接监理工程师通知，机械台班断续停工，台风期间暂停施工，延误较多工期。

3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。

由于以上问题造成工期严重延误，我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工，对本工程的施工进度造成重大的影响，并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款，我司恳请业主根据施工现场的实际情况，将合同竣工工期由20xx年8月31日顺延至20xx年11月30日。

工程有限公司

二○xx年九月十三日

申请人：___，男，汉族，__岁，电话：____。

申请请求：请求依法延期开庭审理申请人劳动争议纠纷一案。

事实和理由：

申请人与河南___有限公司安徽分公司劳动争议纠纷一案，已经贵院受理，并定于20__年_月_日下午15时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼，不能准时参加本案的庭审，故特依《民诉法》第132条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。

此致

___区劳动争议仲裁委员会

申请人：___

特别授权代理人：___

申请日期：20__年_月_日

申请人：

委托代理人：，*事务所律师。申请请求：请求依法延期(延期期限三个月)开庭审理原告*公司与被告*公司合同纠纷一案。

事实和理由：申请人与被告*公司合同纠纷一案，已经贵院受理，并定于*年*月**日*时开庭。因被告提出与申请人进行和解，申请人依《民诉法》第145条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。

此致

20xx年x月x日

工商银行_市支行：

我单位________，于二O__年九月十五日向贵行贷款300万元，现已经到期，因近期我单位资金周转困难，一时无法偿还贵行贷款，需待到年底应收帐款到帐后，才能向贵行偿还贷款，现特向贵行申请延迟三个月还贷，请贵行予以批准。

此致

申请人：___

20__年九月十日

上海市公安局

外国人出入境管理处

兹有本公司总经理先生因工作需要，需要在我司担任副总经理一职，及其妻子和两个儿子、作为家属留沪，现按照相关规定申请办理居留许可证事宜。

致礼!

上海有限公司

201x年x月x日

北京市公安局出入境管理总队：

我公司名为北*公司，成立于*年**月**日，经营地址为：。我公司主营业务是：。公司注册资金为万美元，投资总额为万美元。

我公司营销企划部聘用的商务考察人员，基本情况如下：

姓名：

性别：*

国籍：

出生日期：

护照号：

因公司业务需求，特向贵司申请先生/小姐的签证延期事宜。申请签证类型为F签证，延期期限为三个月，由20xx年**月**日到20xx年**月**日，三个月一次往返。其本人保证在华期间遵守中国法律，绝不发生违法行为。望协助为盼!

*公司

20xx年**月**日

以上就是关于文章延期开庭申请书的全部内容，再次感谢您的阅读，祝您工作顺利。