延期举证申请书

时间:2023-05-22 12:42:49 作者:文秘资料 字数:11671字

范文小一网整理延期举证申请书,旨在帮助更多人解决教学困扰,文章仅供参考,具体需要活学活用才是真正的有所帮助,下面随小编一起来看下相关文章延期举证申请书吧。

延期举证申请书

举证延期申请书

举证延期申请书篇1

执行监督小组:

我单位______(单位名称)承担的____年度佛山市科技发展专项资金项目____(项目名称)执行期限已届满,项目已完成合同书中的部分任务指标,因为客观原因需要延长执行时间,现申请项目延期至__年__月完成,请核准。

附:

1、项目基本资料

2、项目延期申请报告

申请单位:(签章)

法定代表:(签章)

申请日期:

举证延期申请书篇2

单位工程名称###

致:深圳市工程建设监理有限公司

根据施工合同条款20.2条的规定,由于5月11日大暴雨影响的原因,我方申请工期延期,请予以批准。

附件:

1、工期延期的依据及工程结算附20xx年5月份盐田区日雨量

我司承建的###工程,5月份正处于是主体结构施工阶段,5月11日降雨量达到100毫米,属于大暴雨程度。影响了工程的正常施工,全天处于停工状态。雨后对安全设施造成较大损坏,为了达到施工现场的复工要求,组织人力利用2天时间进行整改恢复。按合同条款20.2第6条要求,申请工期延期3天。

请予批准!

项目经理部项目负责人:

日期:20xx年5月31日

举证延期申请书篇3

我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日为开工时间,但因本工程报建的相关手续未能及时完善。我司于20xx年6月12日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成无法施工,而根据我司的总体施工进度计划,如存在的问题能全部解决,我司能保证能在合同条款的90天内完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下:

1、按合同要求,20xx年6月1日为开工时间,由于建设单位未能及时完善报建相关手续,我司于7月12日收到监理部的开工通知才能正式进场,故现场的实际开工日期为20xx年7月12日。

2、因施工期间正是汛期,台风及雨水天气较多,导致围堤上无法正常工作,为了保证施工质量和安全施工,同时接监理工程师通知,机械台班断续停工,台风期间暂停施工,延误较多工期。

3、因施工期间水泥抽检不合格导致已施工部分必须全部拆除。并要将原材料重新送检设计配合比。

由于以上问题造成工期严重延误,我司必须要等新的材料检测及砼配合比的合格报吿出来后才能继续组织施工,对本工程的施工进度造成重大的影响,并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有关条款,我司恳请业主根据施工现场的实际情况,将合同竣工工期由20xx年8月31日顺延至20xx年11月30日。

工程有限公司

二○xx年九月十三日

举证延期申请书篇4

_____工商局:

我公司(企业名称、注册号)因正在办理住所变更登记(或者其它原因),不能在6月30日前完成20__年度企业年检,现申请延期年检。委托经办人:___(姓名),联系电话:___________。(附加盖公章的'企业执照副本复印件)

______公司(公章)

20__年_月__日

举证延期申请书篇5

尊敬的领导:

因本人生育后,目前无人帮助照顾孩子,特向领导申请办理延长假手续,特此申请,望领导审批。

特此

敬礼!

申请人:

×年××月××日

举证延期申请书篇6

永平县食品药品监督管理局:

本人马明云,性别:女,年龄30岁,所属的康乐药店,在20xx年10月11日被单位所属永平县食品药品监督管理局检查发现本药店无《医疗器械经营企业许可证》。本人对贵局作出的行政处罚决定书所认定的违法事实和给予的行政处罚无异议,并愿意缴纳罚款,但是本人家庭情况特殊,家有老母亲病重住院,以及2岁多的小孩,丈夫身体也患有肾结石,暂时无力缴纳罚款。恳请延期缴纳罚款。

申请人:

日期:201X年11月26日

举证延期申请书篇7

尊敬的领导:

本人生育产假即将到期,由于目前暂无人代替照顾孩子,因此,现需要回家休息,调养身体。特向领导申请办理延长假期手续,特此申请,望领导审批。

特此

敬礼!

申请人:

×年××月××日

举证延期申请书篇8

__市工商行政管理局:

我__有限公司(注册号:_______),由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途,导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于20__年十二月二十三日到期,故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继,且全体股东承担连带法律责任。望批准!同时感谢贵局多年来的支持关照。

此致

敬礼!

__有限公司

20__年12月25日

举证延期申请书篇9

__监督管理局:

本人(单位)__,性别:女,年龄30岁,所属的康乐药店,在20__年10月11日被单位所属永平县食品药品监督管理局检查发现本药店无《医疗器械经营企业许可证》。本人(单位)对贵局作出的行政处罚决定书所认定的违法事实和给予的.行政处罚无异议,并愿意缴纳罚款,但是本人家庭情况特殊,家有老母亲病重住院,以及2岁多的小孩,丈夫身体也患有肾结石,暂时无力缴纳罚款。恳请延期缴纳罚款。

申请人:__

日期:20__年11月26日

举证延期申请书篇10

__银行股份有限公司__支行:

我单位于20__年6月16日收到,__有限公司支付的一份银行承兑汇票。出票人:北京北开电气股份有限公司。收款人:__有限公司。付款行:__银行__支行。出票日期:20__年3月28日。到期日期:20__年9月27日。汇票号码为:金额:伍万元整,因我单位财会人员书写失误,造成未能按期办理兑付手续,请贵行给予谅解,因失误引起的一切经济纠纷由我单位负全部责任。

财务印鉴章:

__包装厂

20__年10月12日

举证延期申请书篇11

尊敬的领导:

因本人有孕在身,预产期X月底,现因身体需要申请回家休息,调养身体,特向领导申请办理请假手续,请假时间为X个月。根据国家及公司相关规定,正常产假为90天,晚婚晚育增加15天,我现特向公司申请X月X日正式休产假,预计从X月X日--X月X日,请予批准为感。目前本岗位的工作已移交给,经过近期的交接工作,已经可以胜任本岗位工作了。另在次非常感谢公司领导对我的关心和照顾。

特此申请,望领导审批

申请人:

领导审批:

XX年XX月XX日

举证延期申请书篇12

尊敬的领导:

您好!

本人20xx年度年假共有七天,截止20xx年7月21日还剩四天,因工作繁忙现申请20xx年度剩余年假延期至20xx年8月31日前休完。

恳请领导给予批准!

申请人:

x年x月x日

举证延期申请书篇13

XX市城市管理行政执法局:

我等原因,确实存在经济困难,无力按照行政处罚决定的期限足额缴纳罚款,恳请贵局批准暂缓或分期缴纳罚款。

此致

附:经济困难情况证明材料份

申请人:

年月日

举证延期申请书篇14

上海市公安局

外国人出入境管理处

兹有本公司总经理先生因工作需要,需要在我司担任副总经理一职,及其妻子和两个儿子、作为家属留沪,现按照相关规定申请办理居留许可证事宜。

致礼!

上海有限公司

201x年x月x日

举证延期申请书篇15

沭阳县人民法院:

贵院受理的方金华诉我公司电信服务合同纠纷一案,现我公司需要调取大量证据材料,根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的'若干规定》的相关规定,特申请延期开庭,举证期间为1个月。

特此申请。

申请人:

日期:

举证延期申请书篇16

致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部

北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部

由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天(开工日期20__年4月5日,竣工日期20__年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。

2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至20__年10月20日,望批准!

申请人:

20__年5月25日

举证延期申请书篇17

申请人:干强,19xx年1月21日出生,男,汉族,住成都体育学院9-4-2-3,身份证号:电话

申请事项:

请求贵院延期开庭审理干强与何可房屋租赁合同纠纷【案号为(20xx)成民终字第6372号】一案。

事实和理由:

20xx年9月19日申请人干强(一审本诉原告,本案上诉人)和被上诉人何可(一审本诉被告)签订了房屋租赁合同,并产生纠纷。20xx年4月10日申请人干强向成都市锦江区人民法院提出诉讼,同时,何可提出反诉。20xx年8月23日,成都市锦江区人民法院针对本诉进行审理并当庭作出裁定,裁定一审中干强撤诉,并对何可提出的反诉进行了审理,20xx年8月31日,作出【(20xx)锦江区民初字第1881号】判决。

20xx年10月31日申请人干强向贵院提出上诉,此案正在审理过程中,案号为【(20xx)成民终字第6372号】。

现针对一审法院裁定撤诉的【(20xx年)锦江区民初字第1881号】事实,上诉人已根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定,再次向成都市锦江区人民法院提起诉讼。但是由于近期法院内部工作衔接问题,无法立案。

为了避免一审法院和二审法院针对同一事实做出不同判决,现申请人请求贵院对【(20xx)成民终字第6372号】案件延期开庭审理,申请延期时间为3个月。

此致

20xx年x月x日

举证延期申请书篇18

沭阳县人民法院:

贵院受理的方金华诉我公司电信服务合同纠纷一案,因本案涉及我公司的商业秘密,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条的相关规定,特申请贵院延期审理。

特此申请。

申请人:

日期:

举证延期申请书篇19

台州海关:

我司于20__年1月26日进口一台粗破碎机,合同号H_D1111291,单价USD380000/台,委托台州华光国际货运代理有限公司于20__年2月10日报关,报关单号052200964,我司于20__年2月13日交保证金。

因本票货物的完税价格贵关还在审核中,暂时不能结案,而我司在通关时所交保证金有效期即将到期,故我司恳请贵关对本票货物保证金作延期处理,请予以批准为感!

台州_____有限公司

20__年8月7日

举证延期申请书篇20

工商银行_市支行:

我单位________,于二O__年九月十五日向贵行贷款300万元,现已经到期,因近期我单位资金周转困难,一时无法偿还贵行贷款,需待到年底应收帐款到帐后,才能向贵行偿还贷款,现特向贵行申请延迟三个月还贷,请贵行予以批准。

此致

申请人:___

20__年九月十日

以上就是关于文章延期举证申请书的全部内容,再次感谢您的阅读,祝您工作顺利。

标签云